Договор подряда

6. Ответственность сторон

6.1  Подрядчик не имеет права  переуступать свои права и  обязанности третьим лицам

6.2 За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему  Договору стороны несут ответственность  в соответствии с действующим  законодательством.

6.3  За нарушение  сроков производства работ по  вине Подрядчика, повлекшее за собой несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, Подрядчик, согласно ст. 754 ГК РФ, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от полной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.4  В случае обнаружения в  течении двух лет ( при правильной  эксплуатации) дефектов выполненных Подрядчиком работ, последний устраняет их своими силами и средствами в сроки, оговоренные с Заказчиком, за свой счет.

6.5  В случае некачественного  выполнения работ Заказчик имеет  право в одностороннем порядке  снять в актах выполненных работ (ф-2) объемы некачественно выполненных работ.

6.6  Настоящий Договор  может быть изменен или дополнен  по взаимному согласию сторон. Все дополнения и изменения  должны быть составлены в письменной  форме и подписаны полномочными  представителями сторон.

6.7  Настоящий Договор вступает  в силу с момента подписания.

6.8  Настоящий Договор составлен  в двух подлинных экземплярах,  один – Заказчику, один –Подрядчику.

7. Порядок разрешения споров

7.1  Все споры и разногласия,  возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2  В случае невозможности  разрешения разногласий путем  переговоров, они подлежат рассмотрению  в Красноярском Арбитражном суде.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Подрядчик                                                                Заказчик

ООО «ЕнисейСтройЦентр»                    Озерновская сельская администрация

ИНН2460059991                                       Енисейского района Красноярского

Лесосибирский филиал ЗАО КБ              края, ИНН 241200524/ 244701001

«Кедр» г. Лесосибирск                             р/с 40703810000002000015 в РКЦ

р/с 40702810332000000265                       г. Енисейска БИК 040469000

БИК 040465841, к/с 3010180000000000841,

КПП246001001

Директор ООО «ЕнисейСтройЦентр»      Глава администрации Озерновского

                                                                      сельсовета

                                         А.В. Спицын                                     Г.Г. Китляев